Objectifs
Jalonner le déroulement du projet pour préserver ses droits futurs
Reconnaître et assurer la traçabilité des pertes de productivité
Anticiper et organiser sa démarche de réclamation pour optimiser le résultat
Définir le rôle de tous les collaborateurs (étude de prix, services juridiques, opérationnels travaux)
Valoriser son droit à rémunération complémentaire
Contenu
Sur la base de cas pratiques :
Pendant le déroulement du projet
- Identifier les perturbations subies par l’entreprise
- Jalonner le déroulement du projet et assurer la traçabilité des faits
- Registre des perturbations et de leurs conséquences
- Optimiser de la communication interne
Les différentes familles de perturbations
- Modifications apportées à la consistance de l’ouvrage
- Perturbations découlant du calendrier de réalisation des travaux
- Perturbations découlant des conditions d’exécution des travaux
Identification des conséquences opérationnelles des perturbations
- Etudes et travaux supplémentaires
- Arrêts de chantier
- Pertes de productivité
- Mise en œuvre de mesures d’atténuation des perturbations subies
Organiser et justifier sa réclamation
- Les volets calendaires et financiers
- Démonstration des liens de causalité
- Utilisation des fiches d’impact
- Allongement des délais : altération du chemin critique de réalisation du projet
Demande d’indemnisation en fin de chantier
- Utilisation des références contractuelles ou annoncées
- Projet de décompte final
- Retenues opérées par le maître d’ouvrage
- Décompte général et définitif